㈠ 求木材代加工合同範本
木材加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:_________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名 規格 單位 數量 備注
第二條加工成品質量要求: __________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量: _________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法: ____________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復製品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金: _______________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標准和方法:___________________________________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標准。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點_______________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為准;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為准,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔: _______________________________________
第十條結算方式及期限: ________________________________________
第十一條其他: ___________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
㈡ 木工裝修施工合同範本怎麼寫
甲方:_________ 乙方:_________ 甲方將_________工程的施工任務交給乙方,代表公司處理並承擔質量、進度、安全等技術及經濟責任,經雙方討論認可,達成如下協議: 一、工程名稱:_________ 二、工程地點:_________ 三、甲方責任: 1、甲方負責辦理施工項目各種手續。 2、負責乙方施工的各種機械設備。 3、幫助解決工程上的疑難問題。 4、督促乙方搞好安全。 5、幫助乙方辦理竣工驗收的各種施工手續。 四、乙方責任: 1、完成業主與建設方簽訂的施工合同。 2、負責工程上的人事、質量、安全及稅收。 3、負責工地上的資金支配權。 4、負責工地上的機械設備管理與維修。 五、核算: 本公司各工地單獨核算、虧盈自負,建設方所付工程款甲方不能私自動用。工地所發生的費用由承包人負責。 六、資金與帳務管理 各工地上交總價款的配合費_________%,屬公司行政管理人員的工資費用。 七、繳款時間: 各工地不管建設方欠款中國,必須分兩次收完,主體實付一半,初驗前必須付清。 八、工程驗收: 乙方必須注意工程質量、安全,作到百年大計,質量第一的原則,服從甲方行政管理,接受甲方對質量、安全的監督檢查。 九、資料: 乙方房屋竣工後,必須交一套完整的竣工資料及備案證由公司保管。 十、本協議一式四份,雙方各2份。 甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________ _________年____月____日_________年____月____
㈢ 木工承包合同
建築勞務分包合同(防水工程)--簡潔版--僅作參考 施工合同(主體)範本--簡潔版--僅作參考
建築勞務分包合同(木工)--簡潔版--僅作參考個人 2010-04-01 11:01:22 閱讀330 評論0 字型大小:大中小
勞 務 分 包 合 同(模板工程)
甲方: 省建築工程有限責任公司
乙方:
為保證雙方合法權益,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程施工事項協調一致,訂立本合同。
一、 施工內容:
1、 工程名稱:
2、 工程內容:模板工程
二、 承包方式:
1、 承包人工費按平米包干,每平方米建築面積 元(陽檯面積按一半計算建築面積)。
2、 乙方自備工具、材料有:電鋸、電刨子、白線、墨汁、水平尺、安全帽。
3、 承包內容:
乙方所承擔承包工程內的所有木工活(木製作安裝及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活,待工程完工時,負責把釘子起完,木材放整齊。自焊楔餘子,負責裝卸返庫。
4、管理內容:
1) 遵守公司的各項規章制度,服從領導、聽從指揮。
2) 無論任何班組如有工人偷、盜工地材料,罰款及後果由承包人承擔。
3)承包隊所承包工程實行全過程管理,即從進入工地開始施工到竣工驗收合格後的全方位管理承包。
三、 合同工期:自 年 月 日開工
至 年 月 日竣工
四、 質量標准:合格
1)、嚴格按設計要求施工,必須滿足規范規定。
2)、對工程質量超出允許偏差,甲方對乙方嚴格處罰。
3)、造成嚴重後果的,發生的一切經濟損失由乙方負責。
五、 安全標准:安全無事故施工
1、 嚴格執行安全操作規程,不違章作業。班長做好班前安全交底,做到「三不傷害」,杜絕一切事故發生。因違反操作規程施工,發生傷亡事故除追究乙方責任外,並按有關規定罰款,造成經濟損失及嚴重後果,乙方自負。
2、 嚴格執行公司安全生產有關各項條例。
六、 材料管理:
1、 執行材料消耗定額。
2、 限額領料,乙方必須指派專人領料。
3、 超出限額消耗材料,用料不合理,材料丟失浪費造成的經濟損失由乙方承擔,甲方按原價從乙方承包費中扣取。
七、 現場管理:
1、 施工現場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排所發生的費用,加倍從乙方承包費中扣取。
2、 甲方負責乙方所有的材料運到現場,乙方負責卸車並入庫,堆放整齊,文明施工。
八、 付款方式:
施工期間甲方按月份預借給乙方生活用款,待竣工驗收達到質量標准,其材料消耗、工期、安全各項均達到要求標准後,付款總額達到70%,年底前再付20%,餘下10%在次年7月1日前結清。
九、 違約責任:
1、 對中途不幹造成的一切損失由乙方承擔。已發生的人工費甲方概不負責。
2、 竣工驗收後,如乙方達不到驗收標准,扣罰承包費用的20%。
3、 對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種窩工損失,由造成者(乙方)負責。乙方擅自停工、造成間接損失均按實際計算費用,全部由乙方負責。
4、 乙方未按合同工期完成者,每延誤一天扣罰承包費2%。
5、 若由甲方原因或不可抗力的因素造成窩工、停工,工期相應順沿。
十、 本合同未盡事宜由雙方商定後予以補充。
十一、 本合同一式五份,甲方四份,乙方壹份,自雙方簽字蓋章後生效。
合同終止條件:
1、 乙方按甲方要求完成各項指標,甲方付清承包費後合同自然終止。
2、 甲方中途辭退乙方或乙方中途不幹,本合同隨之終止。
甲 方: 乙 方:
負責人: 負責人:
2005年 月 日
㈣ 求木工施工勞務合同範本
發包方:____________________________
承包方:____________________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協商一致的原則,就xx工程施工的勞務人工費事宜,達成本合同條款如下,雙方共同遵照執行。
第一條 工程概況
(一)工程名稱:____________________________
(二)工程地點:____________________________
(三)施工面積:____________________________
第二條 承包范圍
人工挖運土石方、回填土;現澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋製作、安裝;預制構件製作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建築拆除(含除渣)、搭建臨設;零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條 承包金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額
本工程勞務人工費除綠化工程外,所有工程價格均已包括,不再另立項目,若有,現場根據實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金,工程順利進場15日後甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同後面,作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條 工期(三個月)
(一)開工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五條 施工技術要求
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底,並以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規范施工。先作樣板,達標後再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行,本工序完成驗收合格後,方可進行下一工序工作。
第六條 雙方責任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿條件:
2.為乙方施工協調有關工作關系:
3.派施工管理班子駐現場,對工程進度,工程質量及施工步驟進行安排,指導乙方施工,並對質量安全工作進行監督檢查。
(二)乙方工作
1.嚴格執行合同中對工程工期、質量、安全的要求,調配甲方要求的相應工種及工人數量,服從施工人員的安排,按規范進行施工。
2.加強對工人的管理,教育工人遵紀守法,辦理流動人員務工的暫住證等相關手續。加強安全、防火、防盜意識。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗,加強施工現場管理,做到工完場清。文明施工,周轉材料包干使用。①。扣件按3%,②。u形扣按15%,③。鋼管、鋼模按0.5%包干,全獎全賠。
第七條 工程驗收
(一)工程質量,以國家工程質量檢驗評定標準的優良等級進行要求以分項工程優良確保分部工程優良,分部工程確保單位工程優良。
(二)以甲方施工人員及監理工程師簽證為驗收依據。
(三)因乙方造成的質量問題返工,由乙方負責全部責任並承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工,由甲方按乙方已作部分的實際記工,以每人30元一天支付給乙方。
第八條 人工費支付
(一)工程開工後,由甲方向乙方預支工人生活費,每人每月共借支代金卷250元,現金50元,每10天借支一次,總額控制。
(二)每30天根據形象進度計算工作量,若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用,完成工作量超出計劃量,則支付80%,達不到則支付60%.付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資,乙方有權向甲方提出發放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量,扣除總借支(預支代繳保險費),交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩餘材料、生活用品等,扣除損毀、短缺部份賠償後10日內付足總額的95%,餘款一個月後付清。
(四)本工程若經有權單位評定質量標准為優良工程,甲方按附件單價上浮30%結算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優良,甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條 安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度和安全操作規程進行施工作業,因乙方違規操作造成的安全事故,由乙方全權負責,所發生的一切費用與甲方無關,工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險,保險金由乙方自理,乙方提交工人名單,甲方為乙方代辦保險手續。
第十條 未盡事宜由雙方另行協商,並成為本合同之附件,雙方共同遵守。
第十一條 其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求,甲方則有權要求乙方無條件退場並不予進行結算,甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條 本合同一式二份,甲乙雙方各捃一份,具同等法律效力,雙方簽字(蓋章)後生效,工程竣工驗收合格,結清尾款後自然失效。
甲方:__________________ 乙方:_________________
負責人:________________ 委託人:_______________
代表:__________________代表:_________________
簽約時間:____________年____________月___________日